第81章 又见最后陈述

“被告席对两份文件可有异议？”方立功声音浑厚，不带一丝感情问道。

融创律师团拿过文件看了一遍，眉头全都皱了起来。

这种机密的商业文件都被对方掌握了，他们还能说什么？

至于中州银行则是看都没看，直接点头表示认同。

这份资料就是他提供给方唐的，还需要确认什么？

方立功见被告席没有提出异议，再次敲响法槌。

咚咚

“原告还有没有需要补充的证据或者事实理由，以及法律依据？”

“有！”方唐理直气壮道。

随即再次从面前抽出一份文件，然后送到书记员手中开口道：

“审判长，审判员！这份是中州花样园小区施工近一年来所有工程款项支付统计报告，从花样园小区开工至停工之日截止，中州融创一共只支付了1.45亿元的材料以及劳务费用。

共计拖欠建筑方3.33亿元费用，根据该项目建筑公司项目经理叙述，中州融创一直以缺钱拖欠工程款，所以才导致工程停工。

那么我方想请问中州融创十亿融资款剩余的费用去哪里了？”

说着又从面前文件中抽出一张，直接展示给所有人观看。

“其实原因很简单，就是因为我手中这份拍卖合同，一年前中州融创拍卖了一宗土地，其价格为8.5亿元整。”

“我方有理由怀疑中州融创购买土地的这笔资金就是挪用了花样园小区的建设资金……”

其实这种操作在各大地产公司丝毫不少见，甚至很多都是拿到银行贷款就去购买下一宗土地，一直不断用银行的钱圈地。

只是别的公司用这种金融操作的时候，都能够快速开发下一个项目，这样也不会导致资金链崩盘。

但是中州融创拿到那块地之后却是出现了意外，在开挖地基的时候发现了古代陵墓，这也就导致工程停止无法继续进行。

所以也就导致了资金链直接崩盘，他们没办法利用新的地皮贷款，从而无法支付花样园小区的建设费用。

被告席杨峰的脸色已经难看到了极致，咬牙切齿恨不得将方唐吞下去。

恶狠狠地瞪了一眼身旁的老张。

老张立马心领神会地举手起身，“审判长，我反对！反对原告律师用莫须有的猜测给我方定罪，资金是否挪用是我方和银行方的事情，原告既然说我方挪用了资金，那就请原告方拿出切实有力的证据。”

方立功重重敲响法槌，“反对有效，请原告方拿出事实进行证明，否则这项证明将视为无效！”

方唐嘴角微微翘起，他等的就是这个时候。

伸手从文件中再次拿出一份文件，直接递交给书记员。

“审判长，审判员！这是中州融创在中州银行账户去年8月到11月的详细使用和支出情况。”

“请审判长和审判员看第二十六条，那是一笔8.4亿元的支出。”

“根据中州近年来的土地拍卖条例，参与拍卖者需要提供一千万的拍卖保证金，然后在拍卖完成之后7个工作日内将拍卖资金打入账户。”

“恰好根据我们的调查，中州融创在9月14日参与了拍卖，并且成功以8.5亿的价格拿下一环路旁边的一块土地，而这笔8.4亿的流水也正是在9月22日产生的。

请问被告方，如果这笔资金不是用于土地拍卖，那么这笔资金的用处又是什么？”

“根据疑罪从无原则，你们需要证明资金去向……”

老张……

MMP，你看银行账单难道不眼花吗？

竟然能够从上万条信息中找到这么重要的信息，真是服了你这个老六了。

杨峰脸色更是比锅底都要黑，当时购买土地的款项本来是打算从几个项目中抠出来的，结果其他项目刚好资金出了问题，所以才从花样园这个项目中出的。

本来是想等拿下土地之后再进行贷款，到时候也能顺利弥补上这部分亏空，结果没想到土地是拿下了，但是贷款却因为发现古墓群迟迟不予批准。

直播间。

网友们看到杨峰和中州融创律师团犹如吃了狗屎一般的表情，全都是笑疯了。

“哈哈！你们快看中州融创那些人的表情，太好笑了。”

“有什么好笑的？他们那是活该，谁让他们挪用资金的？”

“没错！这些地产商违规操作活该被方律盯上，要是他们都规规矩矩开发项目，怎么会有今天的下场。”

“不知道有没有其他地产商在看直播的，心里应该不会慌死吧？”

“楼上的真搞笑，这年头还有哪个地产商不违规操作的，他们和融创都是蛇鼠一窝，现在估计都快吓死了吧。”

“其他的我不关心，就想知道这次方律又要送多少人进去？”

……

庭审现场。

方立功照例询问被告是否需要反驳，得到无法反驳的回应之后，再次看向方唐。

“原告是否还有需要补充的事实证明或者法律条文？”

“有的，审判长。”方唐点头。

又一次将面前文件拿了起来，递交给书